ÎCCJ, Secția a II-a civilă, Decizia nr. 2533/2003

Asupra recursului de față;

Din examinarea lucrărilor din dosar,

constată următoarele:

Prin sentința nr. 7088 din 7 noiembrie 2000,

Tribunalul București, secția comercială, a respins acțiunea formulată de

reclamanta Primăria Municipiului București în contradictoriu cu pârâta S.C.

A.T. L.T.D.

Prin cererea introductivă,

reclamanta solicită obligarea pârâtei la plata sumei de 212.784 dolari S.U.A.

reprezentând cotă profit din contractul de asociere nr. 16/1996 și penalități

de întârziere. S-a solicitat, totodată, evacuarea pârâtei din imobilul situat

în București.

Pentru a hotărî astfel, tribunalul a

reținut în baza înscrisurilor de la dosar că reclamanta a încheiat contractul

de asociere menționat supra cu S.C. B.T.T. S.A., contract prin care această din

urmă societate se obligă să preia spațiul reclamantei pe care să-l modernizeze

spre a-l aduce într-o stare corespunzătoare realizării scopului asocierii în

participațiune, obligându-se ca din profit să plătească cotă parte.

Prin contractul de asociere nr. 41

din 10 februarie 1999, pârâta s-a subrogat în drepturile S.C. B.T.T. S.A.,

drepturi stabilite prin contractul inițial (încheiat cu reclamanta sub nr. 16

din 5 iunie 1996) astfel cum a fost modificat prin actul adițional nr. 1 din 7

iunie 1996.

Deși pârâta a făcut toate

demersurile necesare pentru a intra în posesia spațiului ce făcea obiectul

contractului, reclamanta nu i l-a pus la dispoziție. Din această cauză, nu s-a

obținut autorizația pentru executarea lucrărilor stabilite în sarcina sa de

către pârâtă și, totodată, contractul de asociere nu a putut fi pus în

executare.

Apelul declarat de reclamantă

împotriva sentinței a fost respins ca nefondat prin decizia nr. 680 din 19

aprilie 2001 pronunțată de Curtea de Apel București, secția comercială.

S-a reținut că instanța de fond, în

baza probelor administrate, a reținut corect situația de fapt și a aplicat

corespunzător dispozițiile legale în cauză.

Împotriva acestei ultime soluții a

declarat recurs reclamanta apelantă, criticând-o pentru nelegalitate și

netemeinicie, fără a se indica vreunul din cazurile de casare sau modificare

prevăzute de art. 304 pct. 1–11 C. proc. civ.

Instanța constată că parte din

motivele invocate în scris de către recurentă sunt străine pricinii și privesc

sentința nr. 1073 din 21 februarie 2000, pronunțată de Tribunalul București

într-o altă cauză.

Criticile care privesc raporturile

dintre reclamantă și pârâtă se referă la lipsa de relevanță a împrejurării că

spațiul nu a fost pus la dispoziția pârâtei. Pe de o parte, susține recurenta,

obligația de plată curge din momentul încheierii contractului, pe de altă

parte, spațiul nu putea fi predat cesionatei deoarece, inițial, contractul de

asociere a fost încheiat cu S.C. B.T.T. S.A.

Criticile sunt neîntemeiate, dar

relevante pentru aprecierea ca legală și temeinică a soluțiilor tribunalului,

respectiv Curții de Apel București prin aceea că se recunoaște nepredarea

spațiului. Susținerea că nepredarea nu are relevanță vine în contradicție cu

prevederile art. 969 și următoarele C. civ. care obligă părțile și nu numai pe

vreuna din ele, la executarea cu bună credință a convențiilor legal făcute.

Or, din procesul verbal, rezultă că

spațiul care face obiectul litigiului a fost predat pârâtei abia la 20 martie

2000, iar prin sentința nr. 1073 din 21 februarie 2000 (irevocabilă),

Tribunalul București a stabilit că pârâta nu datorează vreo sumă de bani rezultată

din contractul nr. 16/1996.

În ce privește capătul de cerere din

acțiunea introductivă privind evacuarea, corect a fost respins atâta vreme cât

pârâta, neintrând în posesia spațiului, nu avea de unde să fie evacuată.

Față de considerentele ce preced,

Curtea

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

DECIDE

Respinge, ca nefondat, recursul

declarat de reclamanta, Primăria Municipiului București, împotriva deciziei nr.

680 din 19 aprilie 2001 a Curții de Apel București, secția a V-a comercială.

Irevocabilă.

Pronunțată în ședință publică,

astăzi 9 mai 2003.