ÎCCJ, Secția a II-a civilă, Decizia nr. 3928/2003

Asupra recursului de față:

Din examinarea lucrărilor din dosar, constată

următoarele:

Prin sentința 381 din 26 februarie 2001,

Tribunalul Cluj a admis acțiunea formulată de reclamanta S.C. P.C. SRL Cluj

Napoca în contradictoriu cu pârâta S.C. U.C. S.A. Cluj Napoca care a fost

obligată să plătească reclamantei 196.113.245 lei cu titlu de penalități de

întârziere pentru perioada până la 11 septembrie 2000, precum și 16.539.530 lei

cheltuieli de judecată.

Pentru a hotărî astfel, Tribunalul a reținut în

baza înscrisurilor depuse de reclamantă și a dispozițiilor art. 1069 și urm. C.

civ. că în temeiul contractului 43 din 11 iunie 1998, reclamanta a executat

pentru pârâtă lucrări pe care aceasta trebuia să le plătească în termen de 5

zile de la emiterea facturilor.

Conform art. 3 pct. 2 din contract plata trebuia

făcută la cursul valutar interbancar, la data efectuării plății. Între părți a

avut loc și o compensare de plăți, urmare căreia reclamanta a considerat că

pârâta conform clauzei 3.2 din contract trebuia să-i mai achite diferența

pretinsă prin acțiune, așa cum a dispus instanța de fond prin hotărârea

pronunțată.

Împotriva sentinței a declarat apel pârâta

criticând-o numai sub aspectul cuantumului penalităților susținând că din

moment ce cea mai mare parte a contravalorii lucrărilor a fost achitată prin

compensare (conform procesului verbal 76 din 1 martie 1999) ea datorează

penalitățile calculate conform clauzei prevăzută de art. 3.4 din contract,

adică 0,16% pe zi de întârziere, în total 60.616.053 lei nu și diferența la

curs valutar.

Prin decizia nr. 740 din 21 iunie 2001 Curtea de

Apel Cluj, admițând apelul pârâtei pentru motivele invocate a schimbat sentința

în sensul că a admis în parte acțiunea reclamantei obligând pârâta la plata

sumei de 60.616.053 lei cu titlu de penalități precum și 8.729.379 lei

cheltuieli de judecată în fond și apel.

Împotriva acestei ultime hotărâri a declarat

recurs reclamanta criticând-o pentru calculul greșit al penalităților pe de o

parte, pe de altă parte pentru greșita interpretare a procesului verbal de

compensare.

Criticile sunt neîntemeiate iar recursul se va

respinge pentru considerentele ce urmează:

Mai întâi, este de observat că recurenta nu

invocă nici unul din cazurile de casare ori de modificare a deciziei recurate

din cele prevăzute de art. 304 C. proc. civ.

Trecând peste acest aspect, instanța reține că

în mod corect a interpretat Curtea de Apel Cluj clauza privitoare la

penalități. Aceasta deoarece în art. 3.1 din contract s-a precizat

contravaloarea în valută a prețului în lei pe mp de lucrări fără alte mențiuni,

deci nu s-a stabilit un preț în valută. Pretenția recurentei reclamante de

calculare a prețului la cursul valutar interbancar reactualizat, (cursul bancar

nu se reactualizează, el este cel fixat de BNR pentru ziua respectivă) câtă

vreme plățile s-au făcut majoritar prin compensare iar calculul plăților

reciproce s-a făcut în lei, nu se justifică un alt mod de calcul doar pentru

obligațiile de plată ale pârâtei, interpretarea integrală a clauzelor

contractuale nefăcând loc unei astfel de modalități de calcul.

În ce privește procesul verbal de compensare,

pentru considerentele expuse mai sus, în mod corect instanța de apel a reținut

stingerea datoriilor reciproce dintre părți la valorile în lei acolo

menționate.

În fine, cum prin acțiunea introductivă

reclamanta a solicitat doar penalități, acestea nu pot fi altele decât cele

convenite de părți 0,16% pe zi întârziere, adică suma la care a fost obligată

pârâta prin decizia recurată care apare astfel ca fiind legală și temeinică.

Având în vedere prevederile art. 274 C. proc.

civ., urmează a se respinge cererea pentru obligarea la cheltuieli de judecată

formulată de recurenta reclamantă.

Față de considerentele ce preced, Curtea:

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

Respinge ca nefondat, recursul

declarat de reclamanta S.C. P.C. SRL Cluj Napoca, împotriva deciziei nr. 740

din 21 iunie 2001 a Curții de Apel Cluj, secția comercială și de contencios administrativ.

Respinge cererea de cheltuieli de judecată a

intimatei pârâte S.C. U.C. S.A. Cluj Napoca.

Irevocabilă.

Pronunțata în ședință publică,

astăzi 15 octombrie 2003.