2ra-1393/18 — încasarea datoriei, penalității și dobînzii de întîrziere

2ra-1393/18 — încasarea datoriei, penalității și dobînzii de întîrziere (Curtea Supremă de Justiție, 2018)

Dosarul nr. 2ra-1393/2018

Prima instanță: Judecătoria Chișinău, sediul Rîșcani (V. Gîrleanu)

Instanța de apel: Curtea de Apel Chișinău (A. Panov, M. Anton și V. Cotorobai)

D E C I Z I E

10 octombrie 2018 mun.Chișinău

Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ lărgit

al Curții Supreme de Justiție,

în componența:

Președintele ședinței, judecătorul Oleg Sternioală

judecătorii Ala Cobăneanu

Iurie Bejenaru

Nicolae Craiu

Victor Burduh

examinînd recursul declarat de către Piciugov Alexandru,

în cauza civilă, la cererea de chemare în judecată depusă de către Piciugov

Alexandru împotriva Societății cu Răspundere Limitată „ROSI” cu privire la

încasarea datoriei, penalității, dobânzii de întârziere și a cheltuielilor de judecată,

împotriva deciziei din 25 ianuarie 2018 a Curții de Apel Chișinău, prin care a

fost respins apelul declarat de către Piciugov Alexandru și menținută hotărârea din

05 mai 2017 a Judecătoriei Chișinău, sediul Rîșcani,

c o n s t a t ă :

La 15 februarie 2016, Piciugov Alexandru a depus cerere de chemare în

judecată împotriva Societății cu Răspundere Limitată „ROSI” cu privire la

încasarea datoriei, penalității, dobânzii de întârziere și a cheltuielilor de judecată.

În motivarea pretențiilor reclamantul a indicat că la 18 aprilie 2013 în calitate

de client, a încheiat cu Socieatea cu Răspundere Limitată „ROSI”, în calitate de

antreprenor, contractul de antrepriză privind executarea lucrărilor de cercetare-

proiectare nr. xxxxxxx, în conformitate cu care pârâtul era obligat să execute

lucrările ce țin de elaborarea documentației de cercetare-proiectare pentru obiectul

„bloc locativ xxxxxx”, care urma a fi construit în mun. Chișinău, str. xxxxxxxx

În conformitate cu pct. 3.1 din contractul respectiv, părțile au stabilit că prețul

serviciilor prestate de către antreprenor constituie 7000 euro, iar potrivit anexei nr.

2, termenul executării lucrărilor a fost stabilit 18 aprilie 2013 - 10 iunie 2013.

Piciugov Alexandru a mai precizat că potrivit pct. 2.1 din anexa nr. 2 a

contractului, s-a obligat până la începerea executării lucrărilor să achite pîrîtului un

avans în sumă de 5000 de euro.

1

Consideră Piciugov Alexandru că a executat integral obligațiile contractuale

achitând pîrîtului suma de 5000 de euro, fapt care se confirmă prin mențiunea

pârâtului în anexa nr. l.

Potrivit pct. 5.6 din contractul de antrepriză, Societatea cu Răspundere

Limitată „ROSI” s-a obligat să achite reclamantului penalitate în mărime de 0,1 %

pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 15 % din prețul total al lucrărilor

preconizate, în cazul în care lucrările nu vor fi executate în termenul stabilit de

contract.

Lucrările cu privire la demararea construcției nu au fost executate, deoarece

pârâtul nu a prezentat reclamantului actul de predare-primire a lucrărilor de

cercetare-proiectare, nu a informat despre încetarea lucrărilor cu indicarea

motivului și nu a informat despre survenirea circumstanțelor care împiedică

executarea obligațiilor sale contractuale.

Reclamantul a specificat că pârâtul s-a comportat cu rea credință față de

obligațiile contractuale, prin urmare, în conformitate cu pct. 5.9 din contractul de

antrepriză pentru executarea lucrărilor de cercetare-proiectare nr. xxxxx din 18

aprilie 2013, părțile au stabilit că toate litigiile vor fi soluționate în conformitate cu

legislația în vigoare, în instanța de judecată, dacă nu vor ajunge la un acord.

Piciugov Alexandru a mai precizat că la 17 decembrie 2015, a expediat în

adresa pârâtului pretenția, prin care a solicitat restituirea în termen de 7 zile din

data recepționării, a sumei de 5000 de euro achitată în avans, însă pîrîtul nu a luat

nici o atitudine.

A solicitat reclamantul încasarea din contul Societății cu Răspundere Limitată

„ROSI” a sumei de 5000 de euro cu titlu de restituire a avansului achitat conform

contractului de antrepriză pentru executarea lucrărilor de cercetare-proiectare nr.

xxxxxxx din 18 aprilie 2013, a penalității în sumă de 1050 de euro, dobânzii de

întârziere în sumă de 2345,82 de euro și a cheltuielilor de judecată.

Prin hotărârea din 05 mai 2017 a Judecătoriei Chișinău, sediul Râșcani,

cererea de chemare în judecată depusă de către Piciugov Alexandru împotriva

Societății cu Răspundere Limitată „ROSI” cu privire la încasarea datoriei,

penalității, dobânzii de întârziere și a cheltuielilor de judecată a fost respinsă ca

neîntemeiată (f.d. 70, 73-79).

Manifestînd dezacord față de hotărîrea primei instanțe, la 24 mai 2017

Piciugov Alexandru a contestat-o cu apel, solicitând casarea acesteia, cu emiterea

unei noi hotărâri prin care cererea de chemare în judecată să fie admisă integral.

Prin decizia din 25 ianuarie 2018 a Curții de Apel Chișinău, a fost respins

apelul declarat de către Piciugov Alexandru, fiind menținută hotărârea din 05 mai

2017 a Judecătoriei Chișinău, sediul Rîșcani (f.d. 118, 119-125).

Pentru a hotărî astfel, instanța de apel a conchis că prima instanță a dat o

apreciere obiectivă și justă probelor administrate, a constatat și elucidat pe deplin

toate circumstanțele care au importanță pentru soluționarea corectă a pricinii și în

consecință a adoptat o hotărîre întemeiată.

Invocînd ilegalitatea deciziei instanței de apel, la 25 mai 2018 Piciugov

Alexandru a contestat-o cu recurs, solicitînd casarea deciziei instanței de apel și a

hotărârii primei instanțe, cu emiterea unei noi hotărîri prin care cererea de chemare

în judecată să fie admisă integral.

2

În motivarea recursului s-a indicat că atît instanța de apel, cît și prima

instanță, nu au constatat toate circumstanțele importante pentru soluționarea

corectă a pricinii, fiind aplicate eronat normele de drept material și procedural.

S-a mai specificat că instanța de apel nu a ținut cont de faptul că termenul de

valabilitate a contractului convenit de părți a fost 18 februarie 2013 - 10 iunie

2013, iar acțiunea în judecată a fost depusă la 15 februarie 2016.

Potrivit art. 434 Cod de procedură civilă, recursul se declară în termen de 2

luni de la data comunicării hotărîrii sau a deciziei integrale, dacă legea nu prevede

altfel.

Termenul de 2 luni este termen de decădere și nu poate fi restabilit.

Instanța de recurs constată că la dosar este anexată scrisoarea Curții de Apel

Chișinău din 15 martie 2018, prin care a fost expediată copia deciziei instanței de

apel în adresa părților (f.d.126), însă la dosar nu sunt anexate probe care să

confirme recepționarea de către recurent a copiei deciziei recurate, respectiv se

consideră că recursul a fost declarat în termen.

Studiind materialele dosarului, Colegiul civil, comercial și de contencios

administrativ lărgit al Curții Supreme de Justiție, consideră recursul declarat de

către Piciugov Alexandru întemeiat și care urmează a fi admis.

În motivarea concluziei enunțate se rețin următoarele argumente.

În conformitate cu prevederile art. 445 alin. (1) lit. b) Cod de procedură civilă,

instanța de recurs, după ce judecă recursul este în drept să admită recursul și să

caseze integral sau parțial decizia instanței de apel și hotărîrea primei instanțe,

pronunțînd o nouă hotărîre.

În conformitate cu art.432 alin.(2) lit.b), c) Cod de procedură civilă, se

consideră că normele de drept material au fost încălcate sau aplicate eronat în cazul

în care instanța judecătorească a aplicat o lege care nu trebuia să fie aplicată și a

interpretat în mod eronat legea.

Actele administrate la dosar confirmă faptul că la 15 februarie 2016 Piciugov

Alexandru a depus cerere de chemare în judecată împotriva Societății cu

Răspundere Limitată „ROSI”, prin care a solicitat încasarea din contul Societății cu

Răspundere Limitată „ROSI” a sumei de 5000 de euro cu titlu de restituire a

avansului achitat în baza contractului de antrepriză pentru executarea lucrărilor de

cercetare-proiectare nr. xxxxxx din 18 aprilie 2013, a penalității în sumă de 1050

de euro, a dobânzii de întârziere în sumă de 2345,82 de euro și a cheltuielilor de

judecată.

Judecând cauza, prima instanță prin hotărârea din 05 mai 2017 a respins ca

neîntemeiată cererea de chemare în judecată depusă de către Piciugov Alexandru,

iar ulterior, prin decizia din 25 ianuarie 2018, instanța de apel a respins apelul

declarat de către Piciugov Alexandru, menținînd hotărârea primei instanțe.

Totodată, din materialele anexate la dosar se distinge cert că la 18 aprilie

2013, între Piciugov Alexandru, în calitate de client, și Societatea cu Răspundere

Limitată „ROSI”, în calitate de atreprenor, a fost încheiat contractul de antrepriză

nr. xxxxxxxxx cu privire la executarea lucrărilor de cercetare-proiectare (f.d. 9-11).

Conform pct. 1.1 din contractul nominalizat, antreprenorul s-a obligat să

efectueze următoarele lucrări: elaborarea estimărilor de proiectare pentru bloc

3

locativ xxxx din str. xxxxx mun. Chișinău, iar potrivit pct. 3.1 al contractului,

prețul lucrărilor constituie suma de 7000 de euro (f.d. 9).

Instanța de recurs menționează că în conformitate cu pct. 1.1 din anexa nr. 2

a contractului de antrepriză nr. xxxxx din 18 aprilie 2013, lucrările urmau a fi

începute la 18 aprilie 2013 și finalizate la 10 iunie 2013 (f.d. 13).

Potrivit pct. 2.1 clientul achită antreprenorului în calitate de plată preventivă

până la începerea lucrărilor, un avans în mărime de 5000 de euro.

Conform pct. 2.2 din anexa respectivă, la finalizarea lucrărilor antreprenorul

va prezenta clientului un act de predare-primire, cu documentația elaborată,

prevăzută de sarcina tehnică, iar clientul va achita antreprenorului suma rămasă

pentru lucrările efectuate în mărime de 2000 de euro, în următoarea ordine: 1)1000

de euro clientul le va achita după ce proiectul va fi verificat și vor fi înlăturate

neajunsurile; 2) 1000 de euro clientul le va achita nu mai târziu de 03 septembrie

2013.

Potrivit anexei nr. 3, pentru a începe lucrările de cercetare-proiectare conform

contractului, clientul predă antreprenorului următoarele acte: certificat de

urbanism, schema topografică, „liniile roșii”, condițiile tehnice de racordare la

rețelele orașului, expertiza de stat cu referire la starea tehnică a clădirii, sarcinile cu

referire la proiectare și actele ce confirmă terenul ales (f.d. 14).

Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ lărgit al Curții

Supreme de Justiție punctează că din natura raporturilor juridice stabilite printr-un

act juridic între Piciugov Alexandru și Societății cu Răspundere Limitată „ROSI”

în baza contractului nr. xxxxx încheiat la 18 aprilie 2013, se distinge cert faptul că

raporturile respective cad sub incidența normelor juridice care reglementează

contractul de antrepriză.

În conformitate cu art. 946 Cod civil, prin contractul de antrepriză o parte

(antreprenor) se obligă să efectueze pe riscul său o anumită lucrare celeilalte părți

(client), iar aceasta se obligă să recepționeze lucrarea și să plătească prețul

convenit. Obiectul contractului de antrepriză poate fi atît producerea sau

transformarea unui bun, cît și obținerea unor alte rezultate prin efectuarea de

lucrări.

De menționat că din definiția contractului de antrepriză rezultă elementele

tradiționale și obligațiile principale ale părților contractului și anume: - lucrarea

este efectuată pe riscul antreprenorului; - se efectuează nu oarecare, dar o anumită

lucrare, care după cum rezultă din esența legii, este comandată de client; - clientul

este obligat să recepționaze lucrarea și să plătească prețul convenit.

Astfel, riscul contractului de antrepriză, în virtutea legii, este suportat de

antreprenor, deoarece acesta benevol și-a asumat respectiva răspundere semnănd

contractul. Acest risc se manifestă prin consecințele negative de ordin material pe

care le suportă antreprenorul în toate cazurile pînă la momentul transmiterii lucrării

clientului.

Prin urmare, contractul de antrepriză generează pentru antreprenor obligația

de a realiza pe riscul său o lucrare pentru client și obligația de predare a acesteia,

inclusiv obligația de transmitere a dreptului de proprietate asupra bunului.

În acest sens, instanța de recurs reține concluzia primei instanțe, menținută

prin decizia instanței de apel, precum că reclamantul-recurent se contrazice în

4

argumentele expuse și anume: în acțiune a indicat că pîrîtul nu a îndeplinit

obligațiile contractuale, iar în susținerile verbale reprezentantul reclamantului a

indicat că lucrările de proiectare indicate de pîrît nici nu puteau fi efectuate fără

certificatul de urbanism, care a fost obținut de reclamant peste 2 ani de la încetarea

contractului de antrepriză.

Totodată, este neîntemeiată poziția primei instanțe prin care a concluzionat că

lucrările de proiectare de facto s-au început pînă la întocmirea contractului de

antrepriză or, pretențiile înaintate de către Piciugov Alexandru în prezenta cerere

de chemare în judecată împotriva Societății cu Răspundere Limitată „ROSI”,

rezultă din contractul nr. xxxxx încheiat la 18 aprilie 2013, care stabilește o

perioadă strictă de executare.

În sensul respectiv, Colegiul consideră oportun de a reitera prevederile art.

514 Cod civil, care statuează că obligațiile se nasc din contract, fapt ilicit (delict) și

din orice alt act sau fapt susceptibil de a le produce în condițiile legii.

Instanța de recurs menționează că potrivit pct. 2.2 din anexa nr. 2 la contractul

de antrepriză, la finalizarea lucrărilor Societatea cu Răspundere Limitată „ROSI” s-

a obligat să prezinte clientului un act de predare-primire, cu documentația

elaborată, prevăzută de sarcina tehnică.

Astfel, Colegiul atestă că antreprenorul nu și-a onorat obligațiile rezultate din

pct. 2.2 din anexa nr. 2 la contractul de antrepriză nr. xxxxxx încheiat la 18 aprilie

2013, între Piciugov Alexandru, în calitate de client și Societatea cu Răspundere

Limitată „ROSI”, în calitate de antreprenor.

Instanța de recurs nu poate reține ca probă pertinentă actul de predare-primire

din 19 iunie 2013, semnat unilateral de către directorul Societății cu Răspundere

Limitată „ROSI” or, acesta trebuia coordonat și semnat de către clientul/beneficiar

al serviciilor Piciugov Alexandru (f.d. 34).

Totodată, neîntemeiat prima instanță a pus la baza emiterii hotărîrii, menținută

prin decizia instanței de apel, Fișa de Avizare din 31 ianuarie 2015 a Ministerului

Culturii al Republicii Moldova, semnată pe verso de Suslov Igor, care din

declarațiile pîrîtului-intimat ar fi fost reprezentantul lui Piciugov Alexandru (f.d.

35).

În acest sens, Colegiul consideră relevante prevederile art. 242 alin. (1) Cod

civil, care statuează expres că un act juridic poate fi încheiat personal sau prin

reprezentant. Împuternicirile reprezentantului rezultă din lege, din act juridic sau

din împrejurările în care acționează.

De menționat că reprezentarea este acel procedeu prin care o persoană, numită

reprezentant, încheie un act juridic în numele și pe seama altei persoane, numite

reprezentat, astfel încât efectele actului se produc direct și nemijlocit în persoana și

patrimoniul acesteia din urmă. Prin reprezentare, manifestarea de voință a

reprezentatului, care devine parte a raportului juridic, este înlocuită de

manifestarea de voință a reprezentantului.

În conformitate cu art. 252 alin. (1) Cod civil, procură este înscrisul întocmit

pentru atestarea împuternicirilor conferite de reprezentat unui sau mai multor

reprezentanți.

Din norma de drept material citată, se distinge că procura este un act juridic

unilateral supus comunicării prin care reprezentatul împuternicește pe

5

reprezentantul său, în cadrul reprezentării convenționale, să încheie unul sau mai

multe acte juridice cu terțe persoane.

Prin urmare, instanța de recurs punctează că la dosar nu sunt anexate

înscrisuri care ar confirma că Piciugov Alexandru l-a împuternicit pe Suslov Igor

să-l reprezinte în raport cu persoanele terțe.

Mai mult, pe tot parcursul judecării cauzei respective în prima instanță și în

instanța de apel, reclamantul Piciugov Alexandru a negat că l-ar fi împuternicit pe

Suslov Igor să-i reprezinte interesele în raport cu persoane terțe.

Prin urmare, cele relatate supra atestă că Fișa de Avizare din 31 ianuarie 2015

a Ministerului Culturii al Republicii Moldova, nu poate fi reținută ca probă în speța

dată care confirmă executarea obligațiilor contractuale de către Societatea cu

Răspundere Limitată „ROSI”, deoarece nu a fost coordonată și semnată de client

așa cum au convenit părțile în contractul de antrepriză nr. xxxxx încheiat la 18

aprilie 2013 între Piciugov Alexandru, în calitate de client și Societatea cu

Răspundere Limitată „ROSI”, în calitate de antreprenor.

Instanța de recurs reține ca fiind întemeiat argumentul recurentului precum că

Societatea cu Răspundere Limitată „ROSI” nu și-a onorat obligațiile stabilite prin

contractul de antrepriză nr. xxxxxxx încheiat la 18 aprilie 2013 or, la dosar nu sunt

anexate probe pertinente din care ar rezulta că pârâtul-intimat după finisarea

lucrărilor asumate a transmis clientului pachetul de acte stabilit în anexa nr. 4 la

contractul de antrepriză și anume nu a prezentat: 1) Albumul SA (soluții

arhitecturale); 2) Albumul CB (construcții din beton armat); 3) Albumul PG

(planul general); 4) Pașaportul (culori pentru fațade) și 5) Nota explicativă (f.d.

15).

În continuare, instanța de recurs punctează că neîntemeiat prima instanță a pus

la baza emiterii hotărârii, menținută prin decizia instanței de apel, și declarațiile lui

Iurcean Nicolai și Cambur Serghei (f.d 45, 48).

Conform art. 132 alin. (1) Cod de procedură civilă, martor poate fi orice

persoană care nu are interes în proces și căreia îi sînt cunoscute, direct sau indirect,

fapte referitoare la cauză. Depozițiile martorului nu pot fi considerate probă dacă el

nu a cunoscut personal faptele.

Colegiul remarcă faptul că la dosar nu există nici un act judecătoresc care să

confirme cine a fost solicitantul citării în instanța de judecată a lui Iurcean Nicolai

și Cambur Serghei, opiniile părților referitor la această chestiune și respectiv

concluzia instanței de admitere a unei asemenea solicitări cu atribuirea calității de

martori lui Iurcean Nicolai și Cambur Serghei.

Totodată, instanța de recurs precizează că din explicațiile date de Iurcean

Nicolai rezultă că acesta este angajat în calitate de inginer-constructor în cadrul

companiei „Kirsan Group”, iar din explicațiile date de Cambur Serghei rezultă că

ultimul este angajat în calitate de manager de construcții în cadrul companiei

„Palmconstruction”.

Prin urmare, Colegiul punctează că din actele cauzei nu rezultă în ce mod,

direct sau indirect, martorilor Iurcean Nicolai și Cambur Serghei le-au devenit

cunoscute fapte referitoare la cauză, în special corectitudinea și plentitudinea

executării de către Societatea cu Răspundere Limitată „ROSI” a contractului de

antrepriză privind lucrările de cercetare-proiectare nr. xxxxxx încheiat la 18 aprilie

6

2013 cu Piciugov Alexandru, avînd în vedere obiectul specific al acestui contract,

din care rezultă că intimatul-pîrît în calitate de antreprenor era obligat să execute

lucrările ce țin de elaborarea documentației de cercetare-proiectare pentru obiectul

„bloc locativ xxxxx”, care urma a fi construit în mun. Chișinău, str. xxxxxx

Astfel, nu pot fi reținute ca probe declarațiile date de către martorii Iurcean

Nicolai și Cambur Serghei or, legiuitorul în dispoziția art. 132 alin. (1) Cod de

procedură civilă, a stabilit expres că depozițiile martorului nu pot fi considerate

probă dacă el nu a cunoscut personal faptele.

Circumstanțele relatate supra atestă că Societatea cu Răspundere Limitată

„ROSI” nu și-a onorat obligațiile față de Piciugov Alexandru stabilite prin

contractul de antrepriză privind lucrările de cercetare-proiectare nr. xxxxxx

încheiat la 18 aprilie 2013, însă a primit în avans suma de 5000 de euro fapt

confirmat prin mențiunea din anexa nr. 2 a contractului de antrepriză (f.d.13), din

care considerente rezultă că pretenția recurentului privind încasarea sumei

avansului de 5000 de euro este întemeiată.

Cît privește pretențiile reclamantului din acțiune privind încasarea din contul

Societății cu Răspundere Limitată „ROSI” a penalității în sumă de 1050 de euro și

dobânzii de întârziere în sumă de 2345,82 de euro, acestea necesită a fi respinse ca

neîntemeiate.

Colegiul menționează că contractul de antrepriză nr. xxxxx din 18 aprilie

2013, încheiat între Piciugov Alexandru, în calitate de client, și Societatea cu

Răspundere Limitată „ROSI”, în calitate de atreprenor cu privire la executarea

lucrărilor de cercetare-proiectare, pe lîngă termenul restrîns de executare 18 aprilie

2013 – 10 iunie 2013, este un contract încheiat sub condiție or, potrivit anexei nr. 3

la acest contract, părțile s-au obligat recirpoc, în special Piciugov Alexandru urma

să transmită antreprenorului pînă la începerea executării lucrărilor de cercetare-

proiectare următoarele acte: certificat de urbanism, schema topografică, „liniile

roșii”, condițiile tehnice de racordare la rețelele orașului, expertiza de stat cu

referire la starea tehnică a clădirii, sarcinile cu referire la proiectare, și actele ce

confirmă terenul identificat (f.d. 14).

De menționat că în conformitate cu art. 2 din Legea nr. 163 din 09 iulie 2010

privind autorizarea executării lucrărilor în construcție, certificat de urbanism

pentru proiectare este un act cu caracter reglementator, eliberat de către emitent,

prin care se fac cunoscute solicitantului (beneficiarului) prescripțiile și elementele

ce caracterizează regimul juridic, economic, tehnic și arhitectural-urbanistic al unui

imobil/teren, stabilite prin documentația de urbanism și de amenajare a teritoriului,

și care permite elaborarea documentației de proiect.

Prin urmare, prezentarea certificatului de urbanism pentru proiectare era

primordială pentru antreprenor în sensul începerii lucrărilor în baza contractului nr.

xxxxxx din 18 aprilie 2013, condiție care potrivit anexei nr. 3 urma a fi coordonată

între părțile aflate în litigiu, fapt care a rămas nerealizat, părțile opinînd în

contradictoriu referitor la aceste circumstanțe.

Astfel, avînd în vedere că contractul de antrepriză enunțat urma a fi executat

cu anumite condiții stabilite de către părți, în circumstanțele stabilite la caz, atunci

cînd însuși Piciugov Alexandru, în calitate de client, nu a confirmat în judecată că

a executat condițiile din anexa nr. 3 la contract, nu este îndreptățit să pretindă

7

încasarea penalității contractuale, în acest sens fiind relevante și prevederile art.624

alin.(5) Cod civil, care prescriu că debitorul nu este obligat să plătească penalitate

în cazul în care neexecutarea nu se datorează vinovăției sale.

În cauza dată s-a stabilit că și Societatea cu Răspundere Limitată „ROSI” nu

și-a onorat obligațiile rezultate din contractul de antrepriză, anume executarea

lucrărilor de cercetare-proiectare nr. xxxxxx încheiat cu Piciugov Alexandru la 18

aprilie 2013. Obligații asumate de Societatea cu Răspundere Limitată „ROSI” nu

au avut caracter patrimonial respectiv, din suma avansului de 5000 de euro care

necesită a fi dispusă pentru restituire din contul părții care nu a executat contractul

de antrepriză nu pot fi preteinse dobînzi de întîrziere.

Or, legiuitorul a stabilit exhaustiv în art. 619 alin. (1) Cod civil – obligațiilor

pecuniare li se aplică dobînzi pe perioada întîrzierii. Dobînda de întîrziere

reprezintă 5% peste rata dobînzii prevăzută la art. 585 dacă legea sau contractul nu

prevede altfel. Este admisă proba unui prejudiciu mai redus.

Prin urmare, în cauza dată reieșind din obiectul litigiului și circumstanțele

stabilite, nu poate fi percepută dobînda de întîrziere din contul SRL „ROSI”.

În temeiul art. 94 alin. (1) Cod de procedură civilă, instanța judecătorească

obligă partea care a pierdut procesul să plătească, la cererea părții care a avut cîștig

de cauză cheltuielile de judecată. Dacă acțiunea reclamantului a fost admisă parțial,

acestuia i se compensează cheltuielile de judecată proporțional părții admise din

pretenții, iar pîrîtului – proporțional părții respinse din pretențiile reclamantului.

De menționat că actele anexate la dosar certifică faptul că Piciugov Alexandru

a achitat potrivit ordinului de încasare nr. xxxx din 12 februarie 2016 suma de

5682 de lei drept taxă de stat pentru depunerea cererii de chemare în judecată,

potrivit ordinului de încasare din 31 ianuarie 2018 suma de 4278,40 de lei pentru

depunerea cererii de apel și potrivit ordinului de încasare nr. xxxxxx din 23 mai

2018 suma de 3209 lei pentru depunerea cererii de recurs (f.d. 1, 97, 127), în total

suma de 13169,4 de lei.

Prin urmare, avînd în vedere că acțiunea se admite parțial cu dispunerea

încasării din contul Societății cu Răspundere Limitată „ROSI” în beneficiul lui

Piciugov Alexandru a sumei de 5000 de euro, necesită a fi percepute și cheltuieli

de judecată legate de achitarea taxei de stat proporțional părții admise din pretenții,

anume a sumei de 7556,62 lei (5000 euro x 22.39 lei echivalentul 1 euro față de

leul MD x 3% = 3358,5 lei + 4198,12 lei taxa de stat pentru cererile de apel și

recurs = 7556,62 lei).

Totodată, instanța de recurs consideră aplicabile cazului prevederile art. 96

alin. (1) și (1/1) Cod de procedură civilă, care statuează că, instanța judecătorească

obligă partea care a pierdut procesul să compenseze părții care a avut cîștig de

cauză cheltuielile ei de asistență juridică, în măsura în care acestea au fost reale,

necesare și rezonabile.

Cheltuielile menționate la alin. (1) se compensează părții care a avut cîștig de

cauză dacă aceasta a fost reprezentată în judecată de un avocat.

Astfel, colegiul menținează că recurentul-reclamant Piciugov Alexandru a

fost reprezentat în judecată la examinarea cauzei de către avocatul Talambuța

Leonid, fapt confirmat prin mandatul nr. xxxxxx din 12 februarie 2016 (f.d. 2).

8

Conform bonului de plată nr. xxxxxx din 28 aprilie 2016, Piciugov Alexandru

a achitat pentru serviciile de asistență juridică prestate de către Talambuța Leonid

suma de 7000 lei (f.d. 51).

Astfel, instanța judecătorească urmează să oblige partea care a pierdut procesul

să compenseze părții, care a avut cîștig de cauză, cheltuielile de asistență juridică

acordată de avocat, însă în măsura în care acestea au fost reale, necesare și

rezonabile.

Pentru dovada cheltuielilor suportate, prin prisma practicii CEDO, se

evidențiază necesitatea prezentării, de către partea care pretinde compensarea

cheltuielilor, a următoarelor documente:

a. dovada achitării onorariilor avocaților (copii de pe dispozițiile de plată prin

virament sau bonurile de plată);

b. copia de pe facturile de strictă evidență, emisă pentru clienți-persoane juridice

și în alte cazuri stabilite de legislație;

c. listă detaliată a actelor/acțiunilor efectuate de avocat și a timpului aferent

acestora ( cu tariful și orarul).

Pentru determinarea cuantumului compensației acordate, instanța de judecată,

pentru a face o apreciere corectă, va mai ține cont de:

a. complexitatea cauzei; noutatea și dificultatea întrebărilor juridice ridicate de

speță;

b. aportul avocatului la soluționarea cauzei;

c. timpul și munca depusă de avocat;

d. aptitudinile speciale necesare pentru a acorda asistența (cunoștințe tehnice

speciale, cunoașterea profundă a unor reglementări de profil, cunoașterea limbilor

străine, a altor procedee de comunicare cu clienți specifici etc.);

e. faptul în ce măsură munca avocatului în cauza respectivă îi limitează

capacitatea de a lucra în alte dosare;

f. rezultatul obținut;

g. restricțiile de timp impuse de client și de circumstanțele cauzei;

h. natura și durata relației dintre avocat și client;

i. experiența, reputația și abilitatea avocatului;

j. justificarea și ponderea mijloacelor de apărare utilizate în cauză;

k. suma despăgubirilor pretinse/obținute în cauză;

l. alți factori, la discreția instanței.

Prin urmare, cu referire la art.94, 96 alin. (1) și (1/1) Cod de procedură civilă al

R. Moldova, luînd în considerare că Piciugov Alexandru a avut cîștig de cauză

fiindu-i admisă parțial acțiunea împotriva SRL „ROSI”, ținînd cont de aportul și

prestația avocatului la soluționarea cauzei concrete, timpul și munca depusă de

avocat, instanța consideră că valoarea compensației de asistență juridică pretinsă în

sumă de 7000 de lei este nerezonabilă și exagerată, în cazul dat reale, necesare și

rezonabile fiind apreciate de către instanță cheltuielile de asistență juridică pentru

avocatul Talambuța Leonid în sumă de 5000 de lei. În total, din contul Societății cu

Răspundere Limitată „ROSI” în beneficiul lui Piciugov Alexandru urmează să fie

încasate cheltuieli de judecată în sumă de 12556 lei 62 bani (7556,62 lei, achitate cu

titlu de taxă de stat + 5000 de lei, cu titlu de cheltuieli de asistență juridică = 12556

lei 62 bani).

9

În conformitate cu art. 445 alin. (1) lit. b) Cod de procedură civilă, Colegiul

civil, comercial și de contencios administrativ lărgit al Curții Supreme de Justiție,

d e c i d e :

Se admite recursul declarat de către Piciugov Alexandru.

Se casează decizia din 25 ianuarie 2018 a Curții de Apel Chișinău și hotărârea

din 05 mai 2017 a Judecătoriei Chișinău, sediul Rîșcani, în cauza civilă la cererea

de chemare în judecată depusă de către Piciugov Alexandru împotriva Societății cu

Răspundere Limitată „ROSI” cu privire la încasarea datoriei, penalității, dobânzii

de întârziere și a cheltuielilor de judecată, cu emiterea unei noi hotărâri prin care:

Se admite parțial cererea de chemare în judecată depusă de către Piciugov

Alexandru împotriva Societății cu Răspundere Limitată „ROSI” cu privire la

încasarea datoriei, penalității, dobânzii de întârziere și a cheltuielilor de judecată.

Se încasează din contul Societății cu Răspundere Limitată „ROSI”, IDNO

xxxxxx, adresa mun. Chișinău, str. xxxx, nr. xxxxxx, în beneficiul lui Piciugov

Alexandru, IDNP xxxxxxxxx, suma de 5000 (cinci mii) euro achitată cu titlu de

avans.

În rest, acțiunea în partea încasării sumei de 1050 de euro cu titlu de

penalitate și sumei de 2345,82 de euro cu titlu de dobîndă de întîrziere, se respinge

ca fiind neîntemeiată.

Se încasează din contul Societății cu Răspundere Limitată „ROSI”, IDNO

xxxxxxx, adresa mun. Chișinău, str. xxxxxx, în beneficiul lui Piciugov Alexandru,

IDNP xxxxxxxxxx, cu titlu de cheltuieli de judecată suma de 12556 lei 62 bani.

Decizia este irevocabilă.

Președintele ședinței, judecătorul Oleg Sternioală

judecătorii Ala Cobăneanu

Iurie Bejenaru

Nicolae Craiu

Victor Burduh

10